tgoop.com/arbitrium_processus/1649
Last Update:
‼ Ликбез по неустойкам госконтрактов👇
✅ Нельзя списать неустойку, если контракт не исполнен...а еще 👉
✅ Нельзя начислить неустойку на общую сумму выполненных работ, если предусмотрена их поэтапная сдача...а еще 👉
✅ Нельзя взыскать неустойку всего лишь за неподписание акта сдачи-приемки.
🏗 Заказчик обратился к подрядчику с иском о взыскании неустойки по еще не исполненному до конца контракту. В ответ подрядчик заявил о своем праве на списание неустойки по госконтракту.
🔴 Суды двух инстанций встали на сторону подрядчика.
🔵 Кассация отправила дело на новое рассмотрение.
👉 Для списания неустойки по контракту нужно выполнение следующих условий:
1⃣ Обязательства поставщика исполнены в полном объеме.
2⃣ Сумма неустойки не превышает 5% от цены контракта (Постановление Правительства РФ от 07.07.2018 г. № 783).
✔ То есть списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек может быть осуществлено заказчиком лишь по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме.
✍ Кроме того, подписание акта приемки не является работой (обязательством), поэтому за сам факт неподписания начислить неустойку нельзя. Нужны дополнительные условия.
💸 А начисление неустойки на общую сумму госконтракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному п.1 ст. 1 ГК РФ, т.к. создает преимущественные условия кредитору (ПП ВАС РФ по делу № А53-10062/2013).
💼 Обратите внимание:
🧩 В данном случае спорный
контракт ответчиком еще не исполнен и является действующим.
🔍 Постановление АС МО от 20.12.2024 г. по делу №А40-12781/24
https://m.kad.arbitr.ru/Card/f96b7015-2920-4c2a-9c52-81a1bb3d6885
#арбитражныйпроцесс, #госконтракт, #работы, #неустойка
@arbitrium_processus
https://www.tgoop.com/arbitrium_processus
BY Арбитражный процесс для бизнеса
Share with your friend now:
tgoop.com/arbitrium_processus/1649