Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

Forwarded from ПРО-ГОСЗАКАЗ.РУ

ПРОГОСЗАКАЗ.РФ (VK)

⚖️ Заказчик затянул приемку – неустойку отменил суд

Суть спора:
Подрядчик выполнил работы по изменению лесного плана и 19.12.2022 разместил документ о приемке в ЕИС (в срок). Заказчик подписал акт только 06.10.2023 и удержал неустойку за «просрочку» с 2022 по 2023 год.

Позиция суда:
✅ Работы сданы вовремя – датой приемки считается размещение в ЕИС (19.12.2022), а не подписание акта.
✅ Замечания устранены в срок (26.01.2023) – новых претензий до мая 2023 не было.
❌ Неустойка незаконна – задержка приемки по вине заказчика не создает просрочку подрядчика.

Вывод:
📌 Заказчик не может наказывать подрядчика за свою медлительность!
📌 Ключевая дата – размещение документа в ЕИС, а не подписание акта.

📄 Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.07.2025 № А19-23523/2024

VK

ПРОГОСЗАКАЗ.РФ. Пост со стены.

🔔 Заказчик затянул приемку – неустойку отменил суд

Суть спора:
Подрядчик выполнил работы п... Смотрите полностью ВКонтакте.

❤3👌3😁1🤷1

www.tgoop.com/as_vso/2607

1.13K viewsAug 7 at 15:35

ПРОГОСЗАКАЗ.РФ (VK)

⚖️ Заказчик затянул приемку – неустойку отменил суд

Суть спора:
Подрядчик выполнил работы по изменению лесного плана и 19.12.2022 разместил документ о приемке в ЕИС (в срок). Заказчик подписал акт только 06.10.2023 и удержал неустойку за «просрочку» с 2022 по 2023 год.

Позиция суда:
✅ Работы сданы вовремя – датой приемки считается размещение в ЕИС (19.12.2022), а не подписание акта.
✅ Замечания устранены в срок (26.01.2023) – новых претензий до мая 2023 не было.
❌ Неустойка незаконна – задержка приемки по вине заказчика не создает просрочку подрядчика.

Вывод:
📌 Заказчик не может наказывать подрядчика за свою медлительность!
📌 Ключевая дата – размещение документа в ЕИС, а не подписание акта.

📄 Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.07.2025 № А19-23523/2024

BY Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа