tgoop.com/arbitrationpractice1_2/162
Last Update:
#PLP_Подряд
Для списания неустойки контракт должен быть выполнен (Постановление АС ВВО от 04 декабря 2024 года по делу № А43-5659/24).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика денежных средств.
Кроме того, банк заявил ходатайство об объединении дела с другим делом о банкротстве.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суды пришли к выводу к выводу о наличии оснований для списания неустойки и отказал в удовлетворении иска.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Списать неустойку по итогам «закрытия» не всего контракта, а лишь его отдельного этапа, заказчик не вправе. Списание возможно лишь при условии документально подтвержденного исполнения подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме;
(2) Установление сторонами сроков завершения отдельных этапов выполнения работ (промежуточных сроков) не свидетельствует о возникновении на стороне подрядчика совокупности нескольких самостоятельных обязательств по выполнению работ, а необходимо для упрощения контроля заказчика за ходом их выполнения и расчетов между сторонами. Таким образом, по смыслу указанного регулирования необходимо выполнение всего объема работ, предусмотренного контрактом.
Судебная практика всех остальных округов
BY PLP | Волго-Вятский
Share with your friend now:
tgoop.com/arbitrationpractice1_2/162